Aannemingsvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elke offerte en elk lot dat via pleisterwerk-aannemer.be tot stand komt, tenzij wij schriftelijk iets anders overeenkomen.

Offerte en meetstaat

Het formulier vraagt een werfbezoek, geen bestelling. Bezoek, opmeting en offerte zijn gratis. De offerte steunt op de meetstaat die eraan gehecht is en geldt dertig dagen; het lot begint wanneer u ze ondertekent of per e-mail bevestigt.

Vorderingsstaten

Wij factureren per vorderingsstaat: wat uitgevoerd is op het einde van de maand, gemeten volgens dezelfde meetstaat. Een voorschot van twintig procent bij de bestelling dekt de aanvoer van materiaal.

De werf bij aanvang

Wind- en waterdicht gebouw, ramen geplaatst, leidingen ingekapt en afgedekt, deurkozijnen gesteld, water en stroom aanwezig, temperatuur boven vijf graden, en de vloeren vrij. Wat op de startlijst ontbreekt, meldt de werfleider schriftelijk voor de ploegen komen; wachturen door een werf die niet klaar is, worden aangerekend.

Meerwerk

Wat niet in de meetstaat staat, is meerwerk: een extra wand, een hogere afwerkingsgraad, een ondergrond die eerst gestraald moet worden. Wij leggen het voor met een prijs en beginnen pas na uw schriftelijk akkoord.

Planning en droogtijden

De data op de offerte veronderstellen dat de voorgaande aannemers hun planning halen. Elke laag heeft een droogtijd die van het seizoen afhangt; de datum waarop de schilder mag beginnen, staat op het opleveringsblad en is geen belofte van ons over de rest van de werf.

Oplevering per verdieping

Wij lopen elke verdieping met u na bij strijklicht. Wat u dan ziet, wordt ter plaatse genoteerd en hersteld; wat later opduikt, meldt u binnen twee maanden na vaststelling. Een betwisting schort enkel het betwiste bedrag op.

Aansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid voor wat de stabiliteit van het werk raakt, twee jaar voor de afwerking. Krimpscheuren van een nieuw gebouw, vocht dat van buiten komt en schade door andere aannemers vallen erbuiten.

Betaling van de vorderingsstaten

Vorderingsstaten binnen dertig dagen, het saldo binnen dertig dagen na de oplevering. Daarna lopen de wettelijke interesten en een vergoeding van tien procent met een minimum van honderd euro.

Verwerking van uw gegevens

Wat wij met uw gegevens doen, staat op de pagina over gegevens, die deel uitmaakt van deze voorwaarden.

Als wij er niet uit raken

Eerst een gesprek op de werf. Lukt dat niet, dan geldt het Belgische recht en zijn de rechtbanken van de zetel van de uitgever bevoegd, tenzij de wet u als consument een andere rechtbank toekent.